SECRETARÍA GENERAL 

 
 
 
 
     Servicio de Infraestructura 

Avda. Marítima, 3 
38700 Santa Cruz de La Palma (Islas Canarias) 

Tel. 922 423 100 – Fax: 922 420 030 

DOÑA MARÍA DEL CARMEN ÁVILA ÁVILA, SECRETARIA GENERAL DEL PLENO DEL 
EXCMO.CABILDO INSULAR DE LA PALMA. 

C E R T I F I C O: Que el Excmo. Cabildo Insular de La Palma, en 
Sesión Plenaria Ordinaria celebrada el día 21 de abril de dos mil 
veintitrés, adoptó entre otros, el siguiente acuerdo:  
 

ASUNTO Nº 4.- APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA ESTIPULACIÓN CUARTA DEL 
CONVENIO DEL “PLAN INSULAR DE COOPERACIÓN EN OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES 
2021-2024”, EN SU APLICACIÓN A LA ANUALIDAD 2021 Y 2022 

El Sr. Presidente pone en conocimiento del Pleno el texto del 
dictamen, de la Comisión de Pleno de Infraestructura celebrada el 5 de 
abril de 2023, cuyo contenido literal es el que sigue: 

 
“Toma conocimiento la Comisión del Pleno de Infraestructura, del 
acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno Insular de La Palma, en Sesión 
Ordinaria celebrada el día 24 de marzo de 2023, por el que se aprueba la 
Modificación de la Estipulación Cuarta del Convenio del “PLAN INSULAR DE 
COOPERACIÓN EN OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES 2021-2024”, en su aplicación a 
las Anualidad 2021 y 2022, que es del siguiente tenor:  
 

“D. Borja Perdomo Hernández, Miembro Corporativo titular del Área de 
Infraestructuras, 
Innovación, 
Nuevas 
Tecnologías 
y 
Ordenación 
del 
Territorio, en virtud de las atribuciones que me confiere el artículo 
21.2g) del Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración y Funcionamiento 
del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, elevo al Consejo de Gobierno 
Insular el siguiente expediente para su estudio y adopción del acuerdo que 
proceda: 

ANTECEDENTES 
 
 Visto que mediante acuerdo adoptado en Sesión Ordinaria del Consejo 
de Gobierno Insular de este Cabildo, celebrada el día 5 de noviembre de 
2021, se acordó proponer al Pleno la aprobación inicial del PLAN INSULAR DE 
COOPERACIÓN EN OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES 2021 y el Texto del Convenio y 
la Memoria – Anexo de Aplicación del PLAN INSULAR DE COOPERACIÓN EN OBRAS Y 
SERVICIOS MUNICIPALES 2021-2024. 
 

 Visto que mediante acuerdo adoptado en Sesión Plenaria Ordinaria, 
celebrada el día 12 de noviembre de 2021, se aprobó inicialmente el Texto 
del Convenio y la Memoria - Anexo de Aplicación del “PLAN INSULAR DE 
COOPERACIÓN EN OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES 2021-2024”, así como, la 
relación de obras y servicios municipales a incluir en la anualidad 2021, 
que se sometieron a información pública, por un plazo de diez (10) días 
hábiles, a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial 

1 
 

        
 
MCAA/mecf 

de la Provincia de Tenerife, BOP nº 139, de 19 de noviembre de 2021, sin 
que se recibiera alegación, reclamación, o sugerencia alguna, entendiéndose 
aprobando definitivamente. 
 
 
Visto que mediante acuerdo adoptado en Sesión Ordinaria del Consejo 
de Gobierno Insular de este Cabildo, celebrada el día 6 de mayo de 2022, se 
aprobó proponer al Pleno la aprobación inicial de la relación de OBRAS Y 
SERVICIOS MUNICIPALES A INCLUIR EN LA ANUALIDAD – 2022, DEL “PLAN INSULAR 
DE COOPERACIÓN EN OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES 2021-2024”. 
 

Visto que mediante acuerdo adoptado en Sesión Plenaria Ordinaria, 
celebrada el día 10 de junio de 2022, se aprobó inicialmente la relación de 
OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES A INCLUIR EN LA ANUALIDAD – 2022, DEL “PLAN 
INSULAR DE COOPERACIÓN EN OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES 2021-2024”, que se 
sometieron a información pública, por un plazo de diez (10) días hábiles, a 
partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Tenerife, BOP nº 76, de 24 de junio de 2022, sin que se 
recibiera alegación, reclamación, o sugerencia alguna, entendiéndose 
aprobando definitivamente. 
 

Visto que con fecha 23 de enero de 2023, registro de entrada en este 
Cabildo nº 2023003356, se recibió escrito del Ayuntamiento de Puntallana, 
en el que se solicita prórroga, en la medida de los posible, para le 
ejecución y justificación del PLAN INSULAR DE COOPERACIÓN EN OBRAS Y 
SERVICIOS MUNICIPALES 2021-2024, ANUALIDAD 2021”, hasta el 31 de diciembre 
de 2023.  
 

Visto que con fecha 15 de marzo de 2023, registro de entrada en este 
Cabildo nº 2023013526, se recibió escrito del Ayuntamiento de Santa Cruz de 
La Palma, en el que se solicita modificación del plazo de ejecución y 
justificación del PLAN INSULAR DE COOPERACIÓN EN OBRAS Y SERVICIOS 
MUNICIPALES 2021-2024, ANUALIDAD 2021”, debido por un lado, a la demora en 
la entrega de material, solicitado por parte del Excmo. Ayuntamiento de 
Santa Cruz de La Palma, para la ejecución, y por otro lado, a retraso en la 
adjudicación de de las obras. A fecha actual, nos vemos imposibilitados a 
completar la ejecución y justificación total en el plazo establecido. 

 
Igualmente, con fecha 15 de marzo de 2023, registro de entrada en 
este Cabildo nº 2023013525, se recibió escrito del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de La Palma, en el que se solicita modificación del plazo de ejecución 
y justificación del PLAN INSULAR DE COOPERACIÓN EN OBRAS Y SERVICIOS 
MUNICIPALES 2021-2024, ANUALIDAD 2022”, debido por un lado, a la demora en 
la entrega de material, solicitado por parte del Excmo. Ayuntamiento de 
Santa Cruz de La Palma, para la ejecución, y por otro lado, a retraso en la 
adjudicación de de las obras. A fecha actual, nos vemos imposibilitados a 
completar la ejecución y justificación total en el plazo establecido. 
 

Visto que la Estipulación Cuarta del mencionado Convenio entre el 
Cabildo Insular de La Palma y los Ayuntamientos de la isla, establece que 
 

“Se pacta expresamente que para la presente Anualidad de 2021 y dada 
la fecha de la firma del presente convenio, el abono de la misma se 
realizará de manera anticipada, pudiendo ejecutarse y justificarse las 
obras o servicios hasta el 30 de junio de 2023.  
 

Para la anualidad 2022, el abono de la aportación del Cabildo Insular 
de La Palma, se realizará de manera anticipada, pudiendo ejecutarse y 
justificarse las obras o servicios hasta el 31 de julio de 2023. 

 
Para el resto de anualidades, el abono de la aportación del Cabildo 

2 
 

Insular de La Palma, se realizará de manera anticipada, pudiendo ejecutarse 
y justificarse las obras o servicios hasta el 15 de diciembre de la 
anualidad correspondiente”. 

 
Vistas las solicitudes presentadas por varios Ayuntamientos de la 
isla, y revisado el estado de ejecución de las actuaciones incluidas en la 
anualidad 2021 y 2022 por los Ayuntamientos de la isla, se hace necesario 
ampliar el plazo de ejecución y justificación de la anualidad 2021 y 2022 
hasta el 31 de diciembre de 2023. 

 
 
Visto el informe favorable a esta propuesta de la Jefe Acctal. del 
Servicio, de fecha 16 de marzo de 2022. 
 

FUNDAMENTOS 
 

Vista la Disposición Adicional Decimocuarta de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de Las Bases del Régimen Local, modificada por la Ley 
57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno 
Local; visto el artículo 41.1.d) del Reglamento Orgánico, de Gobierno, 
Administración y Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, la 
Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares., y visto que en la 
tramitación del mismo se han observado todos los trámites exigidos por la 
legislación vigente;  

 
En virtud de lo expuesto el que suscribe, PROPONE se adopte el acuerdo con 
el siguiente texto: 

 
PRIMERO: Proponer al Pleno de la Corporación la adopción del 
siguiente acuerdo: 
 

Modificar la Estipulación Cuarta del Convenio del “PLAN INSULAR DE 
COOPERACIÓN EN OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES 2021-2024”, en su aplicación a 
las Anualidad 2021 y 2022, en el siguiente sentido: 
 

Donde dice: “Se pacta expresamente que para la presente Anualidad de 
2021 y dada la fecha de la firma del presente convenio, el abono de la 
misma se realizará de manera anticipada, pudiendo ejecutarse y justificarse 
las obras o servicios hasta el 30 de junio de 2023.  
 

Para la anualidad 2022, el abono de la aportación del Cabildo Insular 
de La Palma, se realizará de manera anticipada, pudiendo ejecutarse y 
justificarse las obras o servicios hasta el 31 de julio de 2023. 

 
Para el resto de anualidades, el abono de la aportación del Cabildo 
Insular de La Palma, se realizará de manera anticipada, pudiendo ejecutarse 
y justificarse las obras o servicios hasta el 15 de diciembre de la 
anualidad correspondiente”. 
 

Debe decir: “Se pacta expresamente que para la presente Anualidad de 
2021 y dada la fecha de la firma del presente convenio, el abono de la 
misma se realizará de manera anticipada, pudiendo ejecutarse y justificarse 
las obras o servicios hasta el 31 de diciembre de 2023.  
 

Para la anualidad 2022, el abono de la aportación del Cabildo Insular 
de La Palma, se realizará de manera anticipada, pudiendo ejecutarse y 
justificarse las obras o servicios hasta el 31 de diciembre de 2023. 

 
Para el resto de anualidades, el abono de la aportación del Cabildo 
Insular de La Palma, se realizará de manera anticipada, pudiendo ejecutarse 
y justificarse las obras o servicios hasta el 15 de diciembre de la 

3 
 

anualidad correspondiente”. 

 
SEGUNDO: 
Contra 
el 
presente 
Acuerdo 
podrá 
interponerse, 
de 
conformidad con el artículo 101.1 del Reglamento Orgánico de Gobierno, 
Administración y Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, 
Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, 
en el plazo de un mes, o bien podrá interponerse directamente Recurso 
Contencioso – Administrativo, en el plazo de dos meses, ante la 
Jurisdicción Contencioso – Administrativa. En todo caso, de interponerse el 
Recurso Potestativo de Reposición, no se podrá interponer el Recurso 
Contencioso – Administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya 
producido la desestimación presunta de aquél. 

 
No obstante, lo anteriormente expuesto se podrá utilizar cualquier 
otro Recurso que se estime oportuno. 

 
Teniendo en cuenta que consta: 
 
I. Informe-propuesta favorable emitido por la Jefa Acctal del 
Servicio de Infraestructuras, Dª. Marina Teresa Hernando Piedra, de 
fecha 16 de marzo de 2023. 
 
II. Informe de fiscalización e intervención limitada previa de 
requisitos básicos de conformidad (Ref. Int. Nº 2023/1487), emitido 
por el Interventor General Acctal., D. Pedro Francisco Jaubert 
Lorenzo, de fecha 17 de marzo de 2023”. 
 

(…) 

 
No suscitando debate el asunto, la Comisión acuerda por unanimidad de 
los miembros corporativos presentes (7), aprobar la Modificación de la 
Estipulación Cuarta del Convenio del “Plan Insular de Cooperación en Obras 
y Servicios Municipales 2021-2024”, en su aplicación a las Anualidad 2021 y 
2022, tal como ha sido transcrito, y dar continuidad a los trámites 
oportunos”. 

 
Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad de los asistentes (19), 
adopta el acuerdo tal como ha sido transcrito. 

 
Y para que conste a los efectos procedentes, y a reserva de los 
términos que resulten de la subsiguiente aprobación del Acta, según se 
determina en el Artículo 206 del vigente Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, expido la 
presente certificación, de orden y con el visto bueno del Excmo. Sr. 
Presidente, D. Mariano Hernández Zapata, en la sede del Cabildo Insular, y en 
la Ciudad de Santa Cruz de La Palma. 

 
          Vº Bº 
     EL PRESIDENTE 

 
MARIA DEL 
CARMEN AVILA 
AVILA - DNI 
13747415Q

42189475T 
MARIANO 
HERNANDEZ 
(R:P3800002B)

Firmado digitalmente por 
42189475T MARIANO 
HERNANDEZ (R:P3800002B) 
Fecha: 2023.04.27 09:27:01 
+01'00'

4 
 

Firmado digitalmente 
por MARIA DEL CARMEN 
AVILA AVILA - DNI 
13747415Q 
Fecha: 2023.04.26 
07:40:42 +01'00'